工程合同

【精选】工程合同模板合集五篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的工程合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

在市场经济条件下，随着社会法制建设的不断完善和社会法治意识的不断加强，“按合同办事”已成为工程建设领域公认的一中规律和要求。施工合同依据法律的约束，遵循公平交易的原则确定各方的权利和义务，对进一步规范各方建设主体的行为，维护当事人的合法权益，培养和完善建设市场将起着重要的作用。主要表现在下列四个方面：

一、明确建设工程发包人和承包人在施工阶段的权利和义务

《合同法》规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，受法律保护”。施工合同的法律效力有三层含义：即双方都应认真履行各自的义务；任何一方都无权擅自修改或废除合同；如果任何一方违反履行合同义务。就不能享受相应权利，还要承担违约责任。

二、实行建设工程施工阶段监理的法定依据

根据《建筑法》第30条规定：“国家推行建筑工程监理制度。”

第31条规定：“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用方面，代表建设单位实施监督。”在这些法定依据中，建筑工程承包合同，也就是施工合同中，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系是通过工程监理合同和施工合同，一是明确了建设工程的发包人、承包人和监理人三者的关系式通过工程监理合同和施工合同确立的，监理人对工程的监理是以施工合同为依据。

三、保护发包人和承包人权益的依据

《中华人民共和国民法通则》第85条规定“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。”

无论是哪种情况的违约，权利受到侵害的一方，就要以施工合同为依据，根据有关法律，追究对方的法律责任；施工合同一经订立，就成为调解、仲裁和审理纠纷的依据。因此，施工合同是保护建设工程实施阶段发包人和承包人权益的依据。

合同编号：

XX小区送电工程建设协议书

工程名称： XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司

实施单位：

签订日期：

兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。

合同双方当事人：

建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）

法定代表人（签章）： 联系电话：

委托代理人（签章）： 联系电话：

实施单位:（以下简称乙方）

负责人（签章）：

委托代理人（签章）： 联系电话：

第一条：乙方承担的送电工程建设任务

工程名称：XX送电工程

工程地址：XXXXXXX

工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。

第二条：甲乙双方责任

甲方责任如下：

（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。

乙方责任如下：

（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。

（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。

（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。

（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。

第三条：合同金额及付款方式

经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）

甲方先交伍拾万元做为前期费用。

如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。

第四条：规划、设计变更的约定及违约责任

合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。

第五条：质量保证

（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。

（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。

第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。

（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。

（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。

（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。

（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。

（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。

甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。

第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。

（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。

（三）遵守国家的法律、法规。

第八条：工程延期

对以下造成竣工 ……此处隐藏1918个字……谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。

2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。

3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。

甲方（公章）：乙方（公章）：

工程负责人： 工程负责人：

联系人： 联系人：

合同签订日期：年 月日

合同编号：

委托方： （下称甲方）

受托方： （下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲，乙双方共同协商一致，合同双方就 项目的技术经济咨询签订本合同书，以共同遵守。

第一条 咨询目的

（一）加强对土建，安装，装修等工程的投资控制，提高投资效益。

（二）加强对土建，安装，装修等工程的进度款监控，合理使用投资资金，节约成本。

第二条 咨询内容

按下面第（二）项办理：

编制（审查）招，投标工程项目的标底，标价。

审核工程结算书。

编制工程项目投资评价可行性报告。

工程造价鉴定，工程进度款监控。

第三条 咨询项目概况

项目名称：

项目地点：

项目结构概况：

项目建设规模：

建筑面积：

工程造价：

工程开（竣）工时间：

咨询服务成果的用途：作为建设单位和施工单位工程价款结算的依据。

第四条 咨询服务期限

乙方完成咨询服务的期限，按下面第（三）项执行：

（一）合同签定之日起共 工作天内完成，但不包括与当事人核对技术数据的时间。

（二）合同签定之日起 工作天内完成 ，之后 工作天内完成咨询服务成果。

（三）合同签定之日起 10 工作天内完成初步咨询服务成果，甲方如有疑问和异议在乙方提交初步咨询服务成果起 工作天内提出，由乙方在甲方提交疑问和异议起 工作天内复核并提交咨询服务成果，但不包括核对技术数据的时间。

第五条 咨询服务收费标准

按以下第（ ）项执行：

（一）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。

（二）按工程预（结）算总造价的 ‰计收，但每个单项工程不少于壹仟元（本合同按 个单项计算）。

（三）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %（但不少于总造价的 ‰）计收。

（四）按工程预（结）算总造价的净核减（增）额的 %和工程预（结）算总造价的 ‰之和计收，但单项工程不少于 元。

（五）按工程钢筋实际用量的税前工程造价 ‰计收，但单项工程不少于 元。

（六）按工程预（结）算税前造价的 ‰计收，但每个单项工程不少于 元（本合同按 个单项计算）。

第六条 咨询服务费支付办法

（一）本合同签订后三天内甲方向乙方预付咨询服务费 元。

（二）乙方每月向甲方提交一份咨询费结算报告，结算报告经甲方审查后，按第五条确定的收费标准的 %每月办理一次结算手续。

（三）余款在项目咨询完成并交割（即甲方，乙方和承建单位三方就本咨询服务成果取得共识，达成一致）时一次付清。

（四）在承建单位未认可的情况，乙方出具咨询报告，并对咨询报告负责。如甲方和承建单位之间发生诉讼或仲裁，乙方应协助甲方进行相关举证工作。

第七条 甲方责任

（一）按项目咨询要求和范围在合同签定后两天内向乙方提供以下的全部资料及情况（迟交齐资料则咨询服务期限顺延），并对所提供的资料和情况负法律责任。

1。工程承发包合同和工程招，投标文件等资料；

2。工程会审记录资料；

3。工程施工（竣工）图纸；

4。工程变更，签证等有关资料；

5。有关标准图集及标准规范；

6。工程建设方供应的材料（设备）清单；

7。承建单位的预（结）算书等资料；

（二）须配合乙方咨询服务（包括组织与承建单位核对技术数据的时间，地点等）并按时支付咨询费用。

（三）在本合同约定范围合法使用乙方提交的咨询服务成果。

（四）对乙方的要求和通知，答复等均以书面形式，传真件等只作参考，不作凭证。

第八条 乙方责任

（一）按合同要求完成并提交咨询服务成果给甲方，并对咨询服务成果负责。咨询服务成果包括：

1、工程概况；

2、编制（审查）依据及说明；

3、工程造价汇总表及说明；

4、工程结算书；

5、审查结果分析，工程量，取费标准审核的说明；

6、列出送审预（结）算书与审查结果的主要造价增减对照表；

7、有关建议；

（二）按第四条规定期限内完成咨询服务成果。

（三）对甲方提供的资料及编制（审查）结果保守秘密。

（四）未经甲方同意除与甲方联系人接触外，不得与咨询项目承建单位或项目其他有关

工作人员有任何接触。

（五）须向甲方提供收费的正式服务发票。

（六）不得截留，外传，遗失甲方提供的资料，咨询服务成果完成交割时退还甲方。

第九条 违约责任

（一）在履约期间，如因甲方原因导致终止合同，乙方除不退还已预收的咨询服务费外，还可按第五条规定向甲方收取全部咨询服务费；如属乙方原因导导致合同终止，乙方除向甲方退还已预收的咨询服务费外，并赔偿损失。

（二）项目咨询完成并交割后甲方逾期付款的，从咨询成果交割后第三天起，每逾期一天，甲方按应付金额的0。05%向乙方偿付滞纳金。

（三）甲方逾期一个月仍未付清款项的，乙方有权采取适当的措施追收欠款。

（四）乙方延迟提交或不提交咨询报告意见的，免收咨询服务费，并支付违约金。

第十条 纠纷解决方式

在执行本合同过程中，如发生纠纷而未能协商解决，按下面第（二）项方式解决：

由政府仲裁机构依法裁定；

向法院依法起诉。

第十一条 其他

（一）有下列任一情况出现合同解除。

1、政策原因需要解除；

2、因不可抗力因素（如地震，战争等）需解除；

3、甲，乙双方同意解除。

（二）本合同一式二份，甲，乙双方各执一份，均具同等法律效力。

（三）本合同自双方签字盖章之日起生效，委托咨询项目完成并结清咨询服务费后自然失效。

委托单位： 受托单位：

（盖章） （盖章）

负 责 人： 负 责 人：

联 系 人： 联 系 人：

电 话： 电 话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日