工程款协议

工程款协议

在当今社会生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，协议对双方的事务履行起到积极作用。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的工程款协议，欢迎阅读与收藏。

工程款协议1

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：

一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

二、保证条款：

1．甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；

2．甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；

3．甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。

4．甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。

三、物业管理费用：

1．如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；

2．如在本协议书签订后超过12个月入伙的.，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

四、税费、交易费用等。

1．甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；

2．甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

五、房屋销售

1．乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；

2．自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的，另行签订协议；

3．自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋；

4．不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。

六、违约责任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10％的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。

甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程款协议2

甲方：______

法定代表人：______

委托代理人：______

乙方：______

法定代表人：______

委托代理人：______

甲乙双方“建设工程施工合同纠纷”一案，经充分协商，特签订本协议，共同遵照执行。

一、乙方尚欠甲方钢结构工程款人民币壹拾肆万肆仟捌佰柒拾元整（￥：14487000），于______年____月____日前一次性付给甲方。

二、甲方收款后，双方即到龙口市人民法院申请撤回对对方的起诉，同时，甲方申请该法院解除对乙方银行账户的冻结措施。

三、若乙方逾期付款，甲方则不予撤诉，并申请法院对乙方的.银行账户依法办理续冻手续。

（法院冻结期限：______年____月____日始至______年____月____日止）。

四、甲乙双方撤诉后，各自向法院缴纳的案件受理费及甲方交纳的财产保全费，双方各自承担。

五、甲乙双方各自撤诉后，甲乙双方有关此次钢结构工程的全部事宜均一次性了结，其他互不追究。

六、本协议甲乙双方委托代理人签字即生效，一式两份，双方各执一份。

甲方：______

委托代理人：（签字）

乙方：______

委托代理人：（签字）

______年____月____日

工程款协议3

甲方（委托付款方） ：

乙方（付款方）：

丙方（收款方）：

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则，达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的《》合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。

收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：；

2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时，丙方应及时以书面形式通知甲方。

（1）收款人名称;

（2）收款人开户银行及账号。

6、甲方应及时通知乙方，因甲方未能将变更情况及时通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的`，乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。

甲方（委托付款方）乙方（付款方） 丙方（收款方） （签 章） （签 章） （签 章） 法定代表人：法定代表人： 法定代表人： （或授权代理人:）（或授权代理人:） （或授权代理人:） 年月日 年月日年月日

工程款协议4

甲方：**房地产开发有限公司（后附营业执照复印件）

乙方：**工程有限公司（后附营业执照复印件） 丙方：*** （后附身份证复印件）

鉴于：

1、甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同（以下简称**合同），合同编号为***，合同金额为**元，结算额**元；上述合同工程内容已完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程 ……此处隐藏7798个字……方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方

3、乙方承诺若因此产生的'任何法律责任和纠纷与________________有限公司无关。

甲方：_________________

乙方：_________________

___________年___________月___________日

工程款协议12

甲方：

乙方：

甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的.管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

甲方：________ 代表人：________

乙方：________ 代表人：________

______年___月___日

工程款协议13

发包人：土方回填承包协议(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

本着平等、互利、自愿原则，经双方协商一致制定本协议，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

彭州市军乐镇银锭村五标段项目底层土方回填。

二、承包方式：

以0.5m标高线为基准，底层土方找平、打夯，满足底层地坪砼垫层浇筑条件。

三、承包价格：

按实际回填面积收方，回填、打夯5、50元/m2。

四、工期要求：

甲方提供工作面，乙方严格按甲方要求工期完成工程进度。

五、质量与施工要求：

1、严格按甲方要求施工，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、回填土时，应清除草皮、杂物，并应夯实。

3、土方回填完后甲方检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、施工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。由于乙方违章操作出现安全事故，由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的`指挥及上级有关部门的监督管理。

七、结算方式：

开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：

1、如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

2、本协议书一经签定双方均应自觉履行

甲方代表：乙方承包班组长：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

工程款协议14

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司

乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的.十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司

乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

甲方代表签字： 乙方代表签字：

20xx年 月日

工程款协议15

甲方：_________________

乙方：_________________

身份证号码(必填):_________________

甲方为合法经营的企业法人，所出售产品均为合格产品。

乙方自____年____月____日开始向甲方购买产品(附产品详单)，因乙方使用甲方出售产品后，乙方自述使用后出现过敏等情况。鉴于乙方为甲方的忠实顾客，长期以来，对甲方的产品十分认可并支持，甲方本着“顾客至上”的经营原则，与乙方协商一致达成如下协议：

1、甲方同意对乙方购买的系列产品(详见《产品清单》)进行退货处理，在乙方办理退货手续后，甲方将货________元整(________元整)人民币退还给乙方，乙方指定以下账户为收取甲方退款账户：________开户行：________账户：________开户名:________。

甲方退款汇入上述账户后，即视为乙方已收到全部退货款。

2、甲方在出售产品前已向乙方作出产品使用的详尽说明，但因个人皮肤、体质的不同使用产品后出现的效果也不尽相同。

3、甲方同意在本协议签订后个工作日内一次性向乙方支付退款玖仟陆佰贰拾肆元整)人民币，以感谢乙方对甲方产品长期以来的.支持。

4、本协议签订后甲方根据约定办理退货且支付退款金额后，双方就此事件的一切权利义务了结，乙方自愿承诺不向工商行政管理局、食品药品监督管理局、消费者委员会、各大网站平台、媒体或个人等投诉、倾诉，不传播有关甲方或甲方产品的负面消息。

5、乙方同意，如乙方违反本协议第成的经济上、声誉上的损失，并自愿无条件双倍退还甲方人民币________元(________元整)。

甲方：_________________

乙方：_________________

_________________年_________________ 月_________________ 日