工程合同

时间:2024-08-30 05:02:26
工程合同十篇

工程合同十篇

随着法律观念的日渐普及,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的工程合同10篇,欢迎阅读与收藏。

工程合同 篇1

建设单位: (以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务,加强双方的协作﹑保证工程顺利施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定,结合本工程具体情况,订立本合同。

一、工程名称:

二﹑工程地点:

三、工程内容

1、室外真石漆装饰,底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡,花瓶柱单价120元/m,大线条单价50元/m,小线条单价30元/m,窗套单价30元/m。

2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。

四、承包方式

1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。

2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整。

五、付款条件及方式

本工程完工之日一次性付清工程款。

六、计算和结算方式

1、本工程竣工结算方式:以实际为准,按实结算。计算方法为:结算价=合同单价×实际工程量。

七、甲方职责

1、负责协调提供施工用水、用电等,水电费由甲方承担。

2、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的一切问题,由甲方承担。

3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。

八、乙方责任

本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一

切故障均由乙方负责保修。

九、违约责任

因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十、其它

1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。

2.本合同未尽事宜,双方协商议定。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式 贰 份,甲、乙双方各执壹份。

十一、合同有效期限

本合同自双方法人签字之日起生效,有效期至结算付清所有工程价款。

工程合同 篇2

多项选择题

1、法律关系的三个要素是( )

A、目的

B、主体

C、客体

D、内容

2、下列合同属于从合同( )

A、分包合同

B、监理合同

C、借款合同

D、担保合同

3、合法代理的条件( )

A、事先取得委托书

B、经过公证或鉴证

C、以委托人的名义

D、在委托范围内

4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

A、要约引诱

B、要约邀请

C、要约

D、承诺

5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

A、自然人

B、法人

C、其他组织

D、国家机关

6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

A、应按通常的理解予以解释

B、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释

C、有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的一方的解释

D、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

7、按照《合同法》的规定,下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

A、数量和质量的约定

B、合同担保方式

C、合同价款和支付方法

D、解决合同争议的方法

8、无效合同的确认权属于( )

A、合同当事人双方的上级

B、监理工程师

C、仲裁机构

D、人民法院

9、建设工程合同是一种( )

A、双务合同

B、有偿合同

C、诺成合同

D、要物合同

10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

A、市场竞争的需要

B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

C、排除了法院对纠纷的管辖

D、合同当事人均受仲裁协议的约束

11、担保法规定的担保方式有( )

A、保证

B、定金

C、抵押

D、留置权

12、公路工程施工合同解除的条件有( )

A、合同当事人协商一致

B、承包人将其工程全部转包

C、因不可抗力因素致使合同无法履行

D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )

A、人民法院

B、仲裁机构

C、公证机关

D、工商行政管理部门

14、合同纠纷的处理原则是( )

A、诚实信用

B、协商为主

C、公正、公平

D、调解优先

15、合同的有效实质要件( )

A、主体合格

B、合同当事人意思表示真实

C、合同内容不违反法律和社会公共利益

D、合同标的确定和可能

16、公路工程施工合同文件主要包括( )

A、合同意向书

B、合同协议书与中标通知书

C、合同条件与工程量清单

D、技术规范与图纸

17、中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的( )分包给他人完成

A、部分非主体工作

B、全部非主体工作

C、部分非关键性工作

D、全部非关键性工作

18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为( )

A、委托招标

B、议标

C、公开招标

D、邀请招标

19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效( )

A、未按期送达的资格预审申请文件

B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

D、内容虚假的资格预审申请文件

20、综合评分法适用于 ……此处隐藏10178个字……点:

2、交货时间:自本合同生效之日起日内交货:在此期限内乙方未付清价款,甲方交货时间顺延并有权拒绝交货,必要时可不经通知直接解除合同。

3、指定提货人:姓名联系电话五、运输方式、到达站港及费用负担:

甲方代办运输至交货地点,运费0元人民币由乙方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收:

主机裸装、随机工具及配件、备件箱装,包装物不回收。

七、验收标准、方法:

依据生产厂家关于该型设备的产品标准及《供货明细》由乙方自行验收。乙方应在收到购买的工程机械后当场验收。乙方签收后即视为承认甲方所交付的工程机械为合格产品。随机备品、配件工具随主机一同发送,交付与验收的标准。方法使用本条的规定。

八、双方的权利、义务及违约责任:

1、乙方付清设备全部价款前甲方保留对该设备的所有权,乙方不得将该工程机械进行抵押、质押、转让或者用于清偿其他债务。乙方存在违约行为的,甲方有权将该设备收回。

2、乙方违反本合同第二条的约定,未按期一次性付款的,逾期金额按日万分之五的利率向甲方支付逾期付款违约金。

3、当乙方逾期付款超过十五天后,甲方有权采取措施停止乙方对该设备的使用或者直接收回该设备。甲方收回设备的,乙方必须在甲方取回该设备之日起的一周内向甲方付清全部欠款、赎回该设备,由此引起的一切后果和甲方因此所支出的全部费用均由乙方承担;乙方届时未赎回的,甲方有权将该设备另行出卖,所得款项用于偿还乙方的欠款,多余部分退还给乙方,如果不足以偿还欠款的,甲方仍有权要求乙方继续偿还。

4、乙方在使用设备过程中造成他人人身伤亡或者财产损害的,由乙方承担责任,与甲方无关。

5、因不可抗力或者其它原因造成工程机械灭失的,乙方应继续承担还款责任。

6、交货地点在福建省内,交货之日起六个月内乙方需将工程机械运至福建省省外施工的,必须事先书面取得甲方的同意,并且向甲方支付该机械销售价格的2%作为服务费补偿;乙方擅自将该工程机械运至福建省省外施工的,应承担违约责任,向甲方支付相当于该工程机械销售价格的7%的违约金并承担由此给甲方造成的损失。

7、交货地点在省外的,如果乙方在交货之日起的六个月内将设备转移至他省的,乙方应提前五日通知甲方;乙方未履行通知义务的,构成违约,应向甲方支付该机械销售价格的3%作为违约金。8、为便于售后服务,乙方同意在接受工程机械时由甲方保留工程机械专用钥匙壹把,以作备用。

9、以上各项因乙方违约导致甲方的损失,包括但不限于为收回该工程机械所支出的全部费用、甲方为追索债务而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费、保管费等,由乙方承担。

九、争议的解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决,协商不成引起诉争的,双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、本合同未尽事宜,双方可订立补充合同,补充合同与本合同具有同等效力;与本合同有关的所有文书,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。十一、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、提示:

甲方提示乙方、丙方对合同各条款认真阅读,作全面、准确的理解,并应乙方的要求作了相应的说明,签约各方对本合同的含义认识一致。

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人:身份证号:

代理人:代理人:

开户行:电话:

账号:传真:

工程合同 篇10

建设单位: (以下简称甲方)

总包单位: (以下简称乙方)

分包单位: (以下简称丙方)

经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

七、质量:符合国家现行规范标准要求。

八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

十一、双方的权利和义务

1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

十三:违约责任:

1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

甲方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

乙方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

丙方:(盖章) 法定代表人

(或委托代理人)

年 月 日

《工程合同十篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式