施工合同

有关施工合同模板六篇

随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的施工合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期

开工日期：

并网日期：

竣工日期：

四、合同价格和付款方式

合同价格

本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查

1、工程质量

（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查：

六、解决争议的办法起诉讼。

（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

（2）法院要求停止施工。

七、违约

1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

九、合同的生效及终止

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

十、合同份数

本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

合同编号：_________

发包方（甲方）：_________

身份证号码：_________

联系（通信）地址：_________

电话：_________

手机：_________

承包方（乙方）：_________

公司总部地址：_________

法定代表人：_________

电话：_________

法人营业执照号：_________

资质证书号：_________

分公司（分部）地址：_________

营业执照号：_________

电话：_________

负责人：_________

职务：_________

签约人（或代理人）_________

电话：_________

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

一、工程概况

1、工程地址：_________。

2、建筑面积：_________㎡。

3、户型：_________室_________厅_________卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。（□为确定的内容，以√或×表示，下同。）

4、承包方式：双方商定采用下列第_________种方式承包：①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材（以"甲方委托乙方代购主材清单"为准）。②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。③其他方式_________。

5、施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。

6、施工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

7、合同付款：（大写）_________元。竣工后据实复核结算□；合同款包干□。

8、支付方式：合同签定后，甲方预付30％工程款_________元；水电等隐蔽工程验收后支付40％工程款_________元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25％工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工验收合格后5日内支付5％的尾款_________元。

9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有"财务专用章"的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

二、施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_________元。（此费用由甲方支付□；此费用予以减免□）。

三、甲方工作

1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

13.5双方可书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。

13.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

第十四条其他约定

1、

2、

3、

4、

5、

第十五条合同附件

合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署时间，附件内容如下：

l、附件一：发包人提供材料、设备明细表

2、附件二：承包人提供材料、设备明细表

3、附件三：工程报价单

4、附件四：工程质量验收单

5、附件五：工程项目变更单

6、附件六：工程结算单

7、附件七：工程报修单

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

发包人提供材料、设备明细表

序号 材料或设备名称、品牌规格 型号 质量等级单位 数量 供应时间 送达地点 备注

发包人代表： 承包人代表：

年 月 日

附件二：

发包人提供材料、设备明细表

序号 材料或设备名称、品牌规格 型号 质量等级 单位 数量 供应时间 送达地点 备注

发包人代表： 承包人代表：

年 月 日

附件三：

工程报价单

序号 项目 数量 单位 单价 合计 附：工艺做法用料说明

发包人代表： 承包人代表：

年 月 日

附件四：

工程质量验收单

日期 检验项目 名称 检验结果 检验签字

合格 不合格补验

甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字）

年 月 日

附件五：

工程项目变更单

甲方：

乙方：

变更内容原设计新设计增减费用（+-）

详细说明：

甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字）

年 月 日

备注：（1）若变更内容过多请另附说明；

（2）增加项目金额、减少项目金额后，应将实付金额在签署变更单时将价款一次付清。

附件六：

工程项目变更单

甲方：

乙方：

序号 项目 金额 备注

1工程合同总价 元

2变更增加项目 元

3变更减少项目 元

4工程结算总额 元

5甲方已付金额 元

6甲方结算应付金额 元

甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字）

年 月 日

附件七：

工程保修单

甲方：

乙方：

公司名称联系电话

用户名称登记编号

装修房屋地址 联系电话

施工单位负责人 施工负责人

项目施工日期 竣工验收日期

保修期限年月日至年月日

发包人代表：（签字盖章） 承包人代表：（签字盖章）

年 月 日

备注：

（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为贰年。

（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。

（3）保修期内由于承包人使用不当造成损坏，直至不能正常使用，由发包人自行负责。

（4）本保修单需发包人、承包人双方签字。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。

一、工程概况

1.1、工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

1.2、工程地点：平武县豆叩镇华丰村

1.3、工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 （92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km）。

②、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽[均距]）计：1840m3。

③、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。

⑧、办公区域的装饰部分。

1.4、工程承包范围：上述工作范围。

1.5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。

四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：

此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整）。

支付情况：

1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结算当月工程量）；

2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内）付至97%；

3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款；

3、标准、规范和有关技术文件；

4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

九、纠纷解决方式

双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日